【前言】
随着城市化进程的加快和人居环境要求的提升，园林景观绿化工程已成为城市基础设施与房地产配套的重要组成部分。为规范2024年度园林景观绿化工程的施工行为，明确发承包双方的权利义务，保障工程质量、工期与安全，特制定本施工合同范本，并对关键条款进行解析，供建设单位与施工单位参考使用。
一、合同主体与工程概况
发包人（甲方）：（全称、地址、法定代表人）
承包人（乙方）：（全称、地址、法定代表人、资质等级）
工程名称：园林景观绿化工程
工程地点：
工程内容：包括但不限于场地整理、土方工程、苗木采购与栽植、草坪铺设、园林小品、园路铺装、水景工程、给排水与照明安装、养护管理等（具体以施工图纸及工程量清单为准）。
承包方式：包工包料 / 包工部分包料（明确苗木、主材供应责任）。
合同工期：自_年月日开工，至年月日竣工，总日历天数天（含法定节假日）。
质量标准：符合《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82）及相关地方标准，工程质量达到合格/优良等级。
合同价款：人民币元（大写：_），采用固定总价/固定单价/可调价格方式。
二、双方权利与义务
（一）发包人义务
- 提供施工图纸、地质资料及现场交底，办理施工许可等手续；
- 提供施工用水、用电接驳点，协调现场周边关系；
- 按约定支付工程预付款、进度款，及时组织隐蔽工程验收与竣工验收；
- 指派现场代表，负责签证、变更及协调工作。
（二）承包人义务
- 按图施工，编制施工组织设计与进度计划，确保工期与质量；
- 严格按苗木规格、品种及种植土要求采购材料，提供苗木检疫证明；
- 落实安全生产与文明施工措施，承担施工期间的安全责任；
- 负责施工期及养护期内的苗木成活率（一般约定养护期不少于6个月，成活率不低于95%）；
- 整理竣工资料，配合验收及结算审计。
三、工程质量与验收
- 隐蔽工程（如种植土回填、给排水管道、基础工程）须经甲方或监理验收合格后方可覆盖；
- 苗木进场需报验，规格、冠幅、土球尺寸应符合设计要求，严禁使用带病虫害苗木；
- 竣工验收由甲方组织，设计、监理、施工等单位参加，验收依据为施工图纸、合同约定及CJJ 82规范；
- 验收不合格的，乙方应在约定期限内整改并重新报验，费用由责任方承担。
四、工期与进度管理
- 因甲方原因（图纸延误、场地未移交、款项未付）导致停工的，工期顺延并赔偿乙方窝工损失；
- 因乙方原因延误工期的，按日支付违约金（建议为合同价款的0.05%–0.1%/日），累计不超过合同价款的5%；
- 遇不可抗力（恶劣天气、疫情、政府管制）双方协商顺延工期。
五、合同价款与支付
- 预付款：合同签订后__日内支付合同价款的10%–20%；
- 进度款：按月或按形象进度支付，累计支付至合同价款的70%–80%；
- 竣工结算：验收合格后__日内提交结算资料，甲方审定后支付至结算价款的95%；
- 质保金：预留5%作为养护质保金，养护期满且成活率达标后无息返还。
六、安全文明施工
乙方须遵守安全生产法律法规，设置围挡与警示标志，做好扬尘控制、噪音管理与建筑垃圾清运，因乙方管理不善造成的人身或财产损失由乙方承担。
七、违约责任
- 甲方逾期付款的，按同期LPR支付逾期利息；
- 乙方擅自转包、分包或将不合格苗木用于工程的，甲方有权解除合同并要求赔偿；
- 任何一方违约给对方造成损失的，应赔偿直接经济损失及合理维权费用。
八、争议解决
因履行本合同发生争议，双方应协商解决；协商不成的，提交工程所在地人民法院诉讼解决（或约定仲裁机构仲裁）。
九、其他约定
- 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力；
- 施工图纸、工程量清单、投标文件、中标通知书作为合同附件；
- 本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，自双方签字盖章之日起生效。
发包人（盖章）： 承包人（盖章）：
法定代表人/委托代理人： 法定代表人/委托代理人：
签订日期：2024年月日 签订地点：__
【要点提示】
2024年签订园林绿化施工合建议重点关注：①明确苗木规格与验收标准，避免“以次充好”争议；②约定合理的养护期与成活率指标，与质保金挂钩；③将扬尘治理、季节性种植（避开高温/严寒）纳入工期考量；④依据《民法典》合同编及地方园林绿化管理条例审查合同合法性，必要时由专业律师审核，防范履约风险。
